юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора по причине введения в отношении заказчика указанных санкций и (или) мер ограничительного характера.".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947; 2014, № 50, ст. 7121; 2015, № 15, ст. 2269; 2018, № 4, ст. 629; № 28, ст. 4230; 2019, № 30, ст. 4305; 2021, № 52, ст. 9196) :
а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта";
б) в подпункте "а" дополнительных требований к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных указанным постановлением:
в абзаце втором:
слова "ненадлежащего выполнения или невыполнения" заменить словами "неисполнения или ненадлежащего исполнения";
слово "фактически" исключить;
абзац третий после слов "пунктом 7 части 10" дополнить словами "и частью 13";
в абзаце четвертом слова "ненадлежащего выполнения или невыполнения" заменить словами "неисполнения или ненадлежащего исполнения";
дополнить абзацами следующего содержания:
"условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде.";
в) в подпункте "б" пункта 2 перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного указанным постановлением, слово "гаранта" заменить словом "банка";
г) дополнить типовой формой независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и типовой формой независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, следующего содержания:
"УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерацииот 8 ноября 2013 г. № 1005
ТИПОВАЯ ФОРМА независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд
| Дата выдачи | ||
Номер независимой гарантии1 | |||
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре | |||
Коды | |||
Полное наименование гаранта | ИНН | ||
КПП | |||
____________________ | БИК1 | ||
Идентификационный код гаранта | ___________________ | - | |
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта | ____________________ | по ОКТМО1 |
|
|
|
|
|
Полное наименование принципала | ИНН2 |
| |
| ____________________ | КПП3 |
|
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала | ____________________ | по ОКТМО1 |
|
|
|
|
|
Полное наименование бенефициара | ИНН | ||
КПП | |||
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара | ____________________ | по ОКТМО | |
Информация о закупке, для обеспечения заявки на участиев которой предоставляется независимая гарантия | |||
Идентификационный код закупки | ___________________ | ||
Наименование объекта закупки4 | ____________________ |
|
|
Условия независимой гарантии | |||
Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее - сумма независимой гарантии) |
____________________ | ||
Наименование валюты | ____________________ | по ОКВ | |
Срок вступления независимой гарантии в силу5 | ____________________ |
|
|
Срок действия независимой гарантии5 | ____________________ |
|
|
| |||
| 1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств по заключению контракта с бенефициаром (в случае признания принципала в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или иным участником закупки, с которым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается контракт) . 2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом. 3. Бенефициар в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального закона, вправе до окончания срока действия настоящей независимой гарантии предъявить в размере обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) , документации о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) , требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) . 4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара. 5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ___________6. 6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________7. 7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара) . 8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляется оригинал предусмотренного пунктом 7 настоящей независимой гарантии документа или заверенная бенефициаром его копия. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренный пунктом 7 настоящей независимой гарантии документ представляется в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара. 9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии. 10. Гарант обязан уплатить бенефициару всю денежную сумму по настоящей независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании. 12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0, 1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии. 13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант. 14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ___________8. 15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта. 16. Дополнительные условия1, 9. | |||
Уполномоченноелицо гаранта | ______________(должность) | ______________(подпись) | _______________(расшифровка подписи) |
"___" ________ 20___ г.
| Лист № | |
| Всего листов |
_____________________
1 Указывается при наличии.
2 В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.
3 Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.
4 Указывается в соответствии с извещением об осуществлении закупки, приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) .
5 Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца со дня окончания срока подачи заявок.
6 Указывается почтовый адрес.
7 Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.
8 Указывается наименование арбитражного суда.
9 Не должны противоречить положениям извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) , документации о закупке (в случае если Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена документация о закупке) , проекта контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (при наличии) .
_____________
УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерацииот 8 ноября 2013 г. № 1005
ТИПОВАЯ ФОРМА независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта
| Дата выдачи | ||
Номер независимой гарантии1 | |||
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре | |||
Коды | |||
Полное наименование гаранта | ИНН | ||
КПП | |||
___________________ | БИК1 | ||
Идентификационный код гаранта | ___________________ | - | |
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта | ____________________ | по ОКТМО1 |
|
|
|
|
|
Полное наименование принципала | ИНН2 |
| |
| ____________________ | КПП3 |
|
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала |
____________________ | по ОКТМО1 |
|
|
|
|
|
Полное наименование бенефициара | ИНН | ||
____________________ | КПП | ||
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара | по ОКТМО | ||
Информация о закупке, для обеспечения контракта, заключаемогопри осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия | |||
Идентификационный код закупки | ____________________ | ||
Наименование объекта закупки4 | ___________________ |
|
|
Условия независимой гарантии | |||
Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее - сумма независимой гарантии) |
____________________ | ||
Наименование валюты | ___________________ | по ОКВ | |
Срок вступления независимой гарантии в силу5 | ____________________ |
|
|
Срок действия независимой гарантии5 | ____________________ |
|
|
| |||
| 1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней) . 2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом. 3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта и сумму независимой гарантии. 4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара. 5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ___________6. 6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________7. 7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту: а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии; б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса) ; в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по настоящей независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока) ; г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара) . 8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме элект | |||